武穴市2018年四座小型病险水库除险加固工程项目(项目名称)招标公告
招标编号:18GC169
本招标项目武穴市2018年四座小型病险水库除险加固工程项目(项目名称)已由黄冈市水利局(项目审批,核准或备案机关名称)以冈水利库【2017】109、110、111、112号(批文名称及编号)批准建设,建设资金来自 省级补助资金(资金来源),项目出资比例为100%,招标人为武穴市水利工程建设管理办公室,招标代理机构为武汉江英工程造价咨询有限公司武穴分公司 。项目已具备招标条件,现对本项目施工进行公开招标。
2.1 项目概况
项目位于四望镇刘婆姑村、梅川镇夏柳村、大法寺镇崇山村及八丰村等4个行政村。水库枢纽工程由大坝、溢洪道、输水管等建筑物组成。主要建设内容为:修整大坝坝顶,上游坡护砌,下游坝坡坝面排水及反滤设施,疏通溢洪道,修复输水管管道,修葺水库管理设施等工程。
2.2 招标范围
本次招标共划分为2个标段,施工、监理各一个标段,招标内容为:
第一标段:武穴市2018年四座小型病险水库除险加固工程施工,招标控制价为468.23万元。
计划工期180日历天;
工程质量要求达到国家施工质量验收规范合格标准。
3.1.1 资质要求
(1)须具备独立的企业法人资格;
(2)须具备水利水电工程施工总承包叁级及以上资质;
(3)具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证;
3.1.2 信誉要求
(1)没有被工商行政管理机关在“国家企业信用信息公示系统”(www.gsxt.gov.cn)列入严重违法失信企业名单;
(2)没有被最高人民法院在“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人;
(3)投标申请人近三年(自招标文件开始发售之日起,往回推算36个月前)的招投标活动中无行贿犯罪记录。由投标人自行查询,以企业注册地或项目所在地出具的《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》为准。行贿犯罪记录时间以人民法院裁决、裁定生效时间为准。
3.1.3 财务要求
财务状况良好且无亏损(以提供的2015/2016/2017年度的财务审计报告为准),若为新成立,则只需要提供从公司成立至2017年度的财务审计报告;
3.1.4 业绩要求
近三年内(从投标截止时间往前推算,以施工合同签订时间为准)至少承担过一项水库除险加固工程施工业绩(证明材料:以《湖北省水利建设市场主体信用信息平台》网站导出的标注有二维码的材料包括业绩汇总表、中标通知书及合同)为准) ;
3.1.5 人员要求
(1)企业主要负责人、拟任本项目的项目经理(建造师)及专职安全生产管理人员须取得相应水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证,且在有效期内;
(2)拟任本工程的项目经理须具有水利水电工程专业贰级及以上建造师和水利工程类专业中级及以上职称,且未担任其他在施建设工程项目的项目经理(承诺书);
(3)技术负责人须具有水利工程类专业中级及以上职称;
(4)五大员(施工员、材料员、安全员、质检员、预算员(或资料员))须具有相应的资格(上岗)证(含培训合格证)。
3.2本招标项目其他要求:
(1)本项目投标人法定代表人和拟任本工程项目经理须在近两年的招投标活动中无行贿犯罪记录。由投标人自行查询,以企业注册地或武穴市人民检察院出具的《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》为准。行贿犯罪记录时间以人民法院判决、裁定生效时间为准。
(2)根据《中华人民共和国招投标法实施条例》规定,与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的,相关投标均无效。
(3)拟任本工程的项目负责人(项目经理,下同)不得同时在其它在建工程中任职(包含已发布的中标公示为第一中标候选人的项目负责人),如有在建工程则取消其在本项目担任项目负责人的资格,直接导致投标单位在本项目的投标资格被取消。如其隐瞒在建工程导致中标,一经查实,将取消其中标资格,中标无效。投标人项目负责人若有在建工程但已变更的,须提供变更证明材料原件与原件一并提交(其复印件必须装订在投标文件中),未提供的中标无效。
3.3本次招标不接受联合体投标。
3.4本项目同一投标人只能对本项目一个标段提出投标申请。
本次招标实行资格后审,资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人其投标将被否决。
5.1 凡有意参加投标者,应当在湖北省电子招投标交易云平台(以下简称“省电子交易云平台”)进行网员注册,并领取CA数字证书。具体操作参见《湖北省电子招投标交易云平台—办事指南—会员网上注册指南》(网址:www.hbbidcloud.com)。
5.2 完成网员注册后,请于2018年6月19日至2018年6月25日24:00时止(北京时间、下同),通过互联网使用CA数字证书登录“省电子交易云平台”(网址:www.hbbidcloud.com ,下同),在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的,由联合体牵头人下载招标文件。未按规定从“省电子交易云平台”下载招标文件的,其投标将被否决。
6.1 投标文件包括加密的电子投标文件和不加密的电子投标文件(U盘备份)。投标文件递交截止时间为 2018 年7月19日9时 00 分。投标人应当在投标截止时间前,以下列两种方式递交投标文件:
(1)网上递交:投标人应当在投标截止时间前,通过互联网使用CA数字证书登录“省电子交易云平台”,将加密的电子投标文件上传,并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证,递交时间即为电子签收凭证时间。逾期未完成上传或未按规定加密的投标文件,招标人将拒收。
(2)现场递交:投标人应当在投标截止时间前,将不加密的电子投标文件(U盘备份)按照招标文件要求密封和加写标记后,递交至黄冈市公共资源交易中心武穴分中心三楼会议室(武穴市玉湖路60号) 。逾期送达的或者未送达指定地点的,或者未按照招标文件要求密封或者加写标记的投标文件,招标人将拒收。
本次招标不组织集体踏勘现场和预备会,投标人可根据需要自行踏勘现场。踏勘现场往返的交通、食宿等费用由投标人自行承担。
本次招标公告同时在《湖北省公共资源交易信息平台》和《武穴市公共资源交易信息网》上发布。
招 标 人:武穴市水利工程建设管理办公室
地 址:武穴市水利局
联 系 人: 王先生
电 话: 0713-6252843
招标代理机构:武汉江英工程造价咨询有限公司武穴分公司
地 址:武穴市玉湖路60号
联 系 人:赵先生
电 话:0713-6245008
传 真:0713-6245008
日 期:2018年6月15日
备注:1.投标人拟任的项目经理(建造师)(下同)不得同时担任两个及以上建设工程项目的项目经理(项目负责人)。存在下列情形之一的,视为未担任其他在施建设工程项目的项目经理:(1)同一工程相邻分段发包或分期施工的;(2)合同约定的工程验收合格的;(3)因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含),经建设单位同意的;(4)因非承包方原因合同工期内工程未完工且工程已完成80%以上的工作量的,经建设单位同意的。
2.招标公告如多标段合发,招标范围、资格条件等应根据标段的不同进行对应修改。
3. 在所投标段免费下载招标文件”是指投标人拟参加某标段投标的,应按规定下载该标段的招标文件。投标人的下载活动“省电子交易云平台”将予以记录,作为投标人是否下载该标段招标文件的依据。