【湖北省中心】G4222和县至襄阳高速公路随州段建设用地报批咨询服务招标HXSZYDBP-1标段(HBSJ-202604GL-033002001)招标公告<font color='#2ac36e'>[文件获取中]</font>

【湖北省中心】G4222和县至襄阳高速公路随州段建设用地报批咨询服务招标HXSZYDBP-1标段(HBSJ-202604GL-033002001)招标公告[文件获取中]

发布时间：2026-04-03 17:02浏览：次

第一章招标公告

G4222和县至襄阳高速公路随州段建设用地报批咨询服务招标HXSZYDBP-1标段(HBSJ-202604GL-033002001)招标公告

招标编号：HBSJ-202604GL-033002001

1.招标条件

G4222和县至襄阳高速公路随州段 (以下简称“本项目”)已由湖北发展和改革委员会以《省发改委关于G4222和县至襄阳高速公路随州段项目核准的批复》（鄂发改审批服务〔2026〕79号）批准建设。建设资金来自项目法人自筹、交通运输领域重点项目资金和国内银行贷款，资金来源已落实。招标人为湖北交投和襄高速公路有限公司，招标代理为华杰工程咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现对本项目建设用地报批咨询服务进行公开招标，并对投标人进行资格后审。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况

建设地点：湖北省随州市
建设规模：项目主线起于湖北省随州市随县草店镇鄂豫界，顺接拟建的G4222和县至襄阳高速公路河南信阳段，经殷店镇、万和镇，止于随州市随县吴山镇随州与襄阳市界处，顺接同步建设的G4222和县至襄阳高速公路襄阳段，全长约76.4公里。项目主线采用设计速度120公里/小时、路基宽度27米的双向四车道高速公路标准建设。其他技术指标按《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)的相关规定执行。全线设置草店、殷店、月亮堰(枢纽)、万和、吴山等互通5处，同步建设匝道收费站4处、服务区2处、养护工区1处、管理分中心1处，以及其他必要的交通工程和沿线设施。本项目估算总投资为105.11亿元，建设工期36个月。
其他：本项目用地规模约为521.93公顷

2.2招标范围

招标范围：G4222和县至襄阳高速公路随州段建设用地报批咨询服务工作。即对标段范围内建设用地（含先行用地）进行组卷报批。工作内容包含但不限于：（1）协助业主单位完成G4222和县至襄阳高速公路随州段用地报批资料的收集与整理，分析项目占用永久基本农田的质量等级；（2）涉及项目请示文件、方案和说明等相关文书的审查、申报工作，并提供相关政策咨询服务；（3）完成本标段范围内报批所需的土地征收社会稳定风险评估、基本农田补划方案、用地踏勘论证报告编制并通过相关部门评审，建立国土空间规划数据库并通过相关部门质检；（4）办理项目建设用地（含先行用地）手续等工作，协调、跟踪逐级审批进度，最终取得自然资源部门批复文件；（5）其他与用地报批有关服务。
标段划分：本次招标划分1个标段，标段名称：HXSZYDBP-1标段
计划工期：180日历天，计划开工日期2026-05-29
合同估算价：195.00万元

2.3其他：本条第2.2款中的“计划工期”即投标文件投标函中的“服务期限”。预计服务期限（即计划工期）为180日历天。预计服务开始时间为2026年5月，具体服务开始时间以招标人通知为准，至本项目正式用地批复之日止，各项工作时间节点须以招标人制定的工作计划为准。

3.投标人资格要求

3.1本标段招标要求投标人须具备：最低资格条件见招标公告附录
3.2本标段不接受联合体投标。
3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的1(具体数量）个标段投标且允许中1个标段。
3.4本次招标本项目不属于政府采购工程。
3.5本项目属性：
3.6其他要求：单位负责人（即法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目同一标段的投标，否则相关投标均将被否决。

4.招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者(若为联合体投标，指联合体所有成员)，应当在湖北省电子招投标交易平台（以下简称“电子交易平台”，下同）（网址：www.hbbidcloud.cn）进行注册登记，并下载移动数字证书（CA）、电子营业执照或办理实体数字证书（CA）（具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—交易主体注册登记指南）。
4.2 完成注册登记后，请于2026年04月04日至2026年04月09日24：00时止（北京时间、下同），通过互联网使用移动数字证书（CA）、电子营业执照或办理实体数字证书（CA）登录“电子交易平台”，在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人下载招标文件（具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—招标（资审）文件下载指南）。未按规定从“电子交易平台”下载招标文件的，招标人（“电子交易平台”）拒收其投标文件。

5.投标文件的递交

5.1 投标文件递交截止时间为：2026年04月24日 09时30分
5.2 投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用移动数字证书（CA）、电子营业执照或办理实体数字证书（CA）登录“电子交易平台”，选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后，“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒收。

6.投标相关事宜

招标人不组织进行工程现场踏勘，不召开投标预备会。

7.评标办法

本标段招标评标办法采用综合评估法。

8.发布公告的媒介

本标段招标公告同时在湖北省公共资源交易电子服务系统（网址：www.hbggzyfwpt.cn）、湖北省交通运输厅网站（网址：http：//jtt.hubei.gov.cn）、湖北交投电子采购平台（网址：http://ec.hbjttz.com/）(发布公告的媒介名称)上发布。

9.联系方式

招标人:	湖北交投和襄高速公路有限公司	招标代理机构:	华杰工程咨询有限公司
地址:	湖北省随州市随县厉山镇杨林路与利民路交叉处随县交通运输局108室	地址:	武汉市硚口区硚口路160号武汉城市广场A座19层
邮编:		邮编:
联系人:	李先生	项目负责人:	张雄胜；联系人：陈乾
电话:	0722—3256609	电话:	027-83863949
传真:		传真:
电子邮箱:		电子邮箱:
网址:		网址:
开户银行:		开户银行:
账号:		账号:

10.行政监督部门

名称:	湖北省交通运输厅
地址:	武汉市汉口建设大道428号
电话:	027-83460346
传真:	027-83460346
邮政编码:	430030

2026年04月03日

附录:

附录1 资格审查条件（资质最低要求）

标段号

资质等级要求

HXSZYDBP-1

同时具备：

1、有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书；

2、有效的乙级及以上测绘资质证书；

3、有效的土地规划（或国土空间规划）乙级及以上资质证书。

注：

1、投标人应填报投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”。因投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”注的内容为范本的固定格式无法编辑，投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”注的内容与附录1资格审查条件（资质最低要求）注的要求不一致的，以附录1资格审查条件（资质最低要求）注的要求为准。

2、“投标人基本情况表”后附相应证明材料。证明材料应附：企业法人营业执照或事业单位法人证书、资质证书的扫描件（各项证书的扫描件应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内，封面、封底、空白页可不附）。

3、对于法人发生重组或变更且影响本次投标的投标人，应在投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”后附有法人重组或变更时相关部门的合法批件、变更时的企业法人营业执照（或事业单位法人证书）和资质证书的变更记录扫描件。

4、上述要求与投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”注的内容不一致的，以上述要求为准。

5、投标人必须按照上述要求填报相应的表格，并提供相应证明材料，以证明其符合相应资格审查条件。

6、投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致时，以证明材料内容为准，投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致的，不属于重大偏差。

7、根据湖北省土地学会《关于湖北省土地规划机构等级证书延续使用的通知》（鄂土学发〔2026〕1 号）文件要求，《土地规划机构等级证书》（乙级）有效期自动延续至2026年3月21日。鉴于截至目前相关主管部门未发布该证书延续使用的新通知，该乙级土地规划机构等级资质在2026年3月21日之后继续有效，所持证书均视为合法有效证件。本次评标予以认可。

附录2 资格审查条件（业绩最低要求）

标段号	业绩要求
HXSZYDBP-1	近5年独立完成过1个线形工程的建设用地咨询工作。

注：

1、投标人应填报投标文件格式资格审查资料“近年完成的类似项目情况表”，并在本表后附相应证明材料。

2、投标人应同时提供：合同协议书、发包人（或委托人）出具的业绩证明材料（或批复文件）扫描件，上述材料应体现资格审查条件要求的技术指标和投标人完成的具体任务，否则该业绩将不予认可。

3、近年完成的类似项目情况的时间要求：近5年指2021年1月1日至投标截止日期前一日，以发包人（或委托人）出具的业绩证明材料（批复文件）中载明的项目完成（批复）时间为准。

4、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件及其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。在对投标人进行业绩审查时，如果投标人是由若干直接被管理的子公司组成的母公司，其业绩仅以其名义签署的合同计算，其直接管理的子公司业绩均不予考虑。如果投标人是某一母公司直接管理的子公司，其业绩亦不能以其母公司的名义计算。

5、投标人以联合体形式完成的项目，其业绩不予认可；投标人在中国境外完成的业绩视为不满足上述业绩最低要求。

6、本项目中的“线形工程”指的是铁路、公路、石油与燃气管线、渠道、管道、城市综合管网、堤防工程、输电线及索道工程；“建设用地咨询”指的是“先行用地报批”、“用地预审”、“用地报批”、“用地复垦方案”、“规划落实方案”等用地咨询服务。

7、上述要求与投标文件格式资格审查资料“近年完成的类似项目情况表”注的内容不一致的，以上述要求为准。

8、投标人必须按照上述要求填报相应的表格，并提供相应证明材料，以证明其符合相应资格审查条件。

9、投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致时，以证明材料内容为准，投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致的，不属于重大偏差。

附录3 资格审查条件（信誉最低要求）

标段号

信誉要求

HXSZYDBP-1

1、投标人没有处于被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书的状态；

2、投标人没有处于财产被接管或进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

3、投标人没有被交通运输主管部门或其他有权作出处罚的部门作出取消在湖北省交通建设市场投标资格或禁止进入湖北公路建设市场的处罚且处于有效期内；

4、投标人没有被列入湖北省公路水路工程建设市场黑名单且处于有效期内；

5、投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录：

（1）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单的；

（2）在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（3）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人被人民法院判决为行贿罪的；

（4）其他在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列为严重失信主体名单，且按联合惩戒要求禁止参与招投标的。

注：

1、本表中“近三年”是从指2023年1月1日起至投标截止日期前一日，以有效的判决书生效的时间为准，同一案件有多份判决书的以时间在后的为准。

2、投标人应在投标文件格式资格审查资料“投标人信誉声明”按给定的内容填报并提供《信誉情况承诺函》，按要求提供了《信誉情况承诺函》的，视为满足信誉最低要求。

附录4 资格审查条件（主要人员最低要求）

标段号

人员

数量

人员最低要求

HXSZYDBP-1

项目负责人

同时具备：

1、中级技术职称；

2、近5年担任过1个线形工程项目建设用地咨询服务工作的项目负责人或技术负责人。

技术负责人

同时具备：

1、中级技术职称；

2、近5年担任过1个线形工程项目建设用地咨询服务工作的技术负责人或项目负责人。

注：

1、投标人应填报投标文件格式资格审查资料“拟委任的项目负责人资历表”、“拟委任的技术负责人资历表”，并在相应表后附相应证明材料。

2、投标人应提供拟委任的主要人员的职称证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书的扫描件。

3、投标人应提供拟投入项目负责人、技术负责人的相关业绩证明材料的扫描件，如合同协议书或发包人（或委托人）出具的业绩证明材料的扫描件等；业绩证明材料应完整反映出资格审查条件（主要人员最低要求）要求的相关指标及主要人员本人任职情况，否则该项业绩不予认可。

4、投标人应提供上述主要人员2025年9月份以来投标人所属社保机构出具的任意连续3个月社保缴费证明或其他能够证明上述主要人员参加社保的有效证明材料扫描件。

5、业绩认定时间要求：近5年指2021年1月1日至投标截止日期前一日，以发包人（或委托人）出具的业绩证明材料（或批复文件）中载明的项目完成（批复）时间为准。

7、上述要求与投标文件格式资格审查资料“拟委任的项目负责人资历表”、“拟委任的技术负责人资历表”注的内容不一致的，以上述要求为准。

8、投标人必须按照上述要求填报相应的表格，并提供相应证明材料，以证明其符合相应资格审查条件。

9、投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致时，以证明材料内容为准，投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致的，不属于重大偏差。

附录5 重大偏差一览表

序号	评审标准	评审因素	重大偏差认定标准
1	形式评审标准	投标文件	在评标过程中，投标文件不能正常打开
2		投标人名称	投标人不满足以下情形均属于重大偏差：投标人名称[仅指：投标文件的封面、投标函（不含投标函附录）中投标人名称]与企业法人营业执照（或事业单位法人证书）、资质证书一致，不一致时需提供相关部门的合法批件。
3		投标文件的签署	投标人存在以下任一情形均属于重大偏差： a.投标文件封面未使用CA数字证书加盖了单位电子印章； b.投标函未使用CA数字证书加盖了单位电子印章； c.投标函未使用CA数字证书加盖了法定代表人的个人电子印章或电子签名章。注：投标函附录可不签字盖章。
4		投标文件的组成部分	投标文件缺少以下任一项内容：投标函、法定代表人身份证明、投标保证金、投标人基本情况表、近年完成的类似项目情况表、投标人信誉声明（信誉情况承诺函）、拟委任的项目负责人资历表、拟委任的技术负责人资历表、技术建议书。注：①招标文件要求相关表格附相应证明材料的，投标人未按要求提供证明材料属于重大偏差；②投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致时，以证明材料内容为准，投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致的，不属于重大偏差。
5		基本账户开户证明	采用现金方式递交投标保证金的，至少提供以下材料之一，否则属于重大偏差：（1）有效的基本账户开户证明；（2）基本存款账户信息。注：采用其他方式递交投标保证金的，不需要提交基本账户开户证明及基本存款账户信息。
6		不接受联合体投标	投标人以联合体形式投标
7		报价唯一	一份投标文件有多个报价（指投标函中的大写报价）
8	资格评审标准	企业法人营业执照（或事业单位法人证书）	未提供企业法人营业执照（或事业单位法人证书）或提供的企业法人营业执照（或事业单位法人证书）无效。
9		资质证书	未提供资质证书或提供的资质证书无效。
10		资质要求	投标人不满足以下任一情形均属于重大偏差： 1、同时具备：（1）有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书；（2）有效的乙级及以上测绘资质证书；（3）有效的土地规划（或国土空间规划）乙级及以上资质证书。 2、投标人应填报投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”。因投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”注的内容为范本的固定格式无法编辑，投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”注的内容与附录1资格审查条件（资质最低要求）注的要求不一致的，以附录1资格审查条件（资质最低要求）注的要求为准。 3、“投标人基本情况表”后附相应证明材料。证明材料应附：企业法人营业执照或事业单位法人证书、资质证书的扫描件（各项证书的扫描件应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内，封面、封底、空白页可不附）。 4、对于法人发生重组或变更且影响本次投标的投标人，应在投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”后附有法人重组或变更时相关部门的合法批件、变更时的企业法人营业执照（或事业单位法人证书）和资质证书的变更记录扫描件。 5、根据湖北省土地学会《关于湖北省土地规划机构等级证书延续使用的通知》（鄂土学发〔2026〕1 号）文件要求，《土地规划机构等级证书》（乙级）有效期自动延续至2026年3月21日。鉴于截至目前相关主管部门未发布该证书延续使用的新通知，该乙级土地规划机构等级资质在2026年3月21日之后继续有效，所持证书均视为合法有效证件。本次评标予以认可。注：各项证书封面、封底、空白页可不附。
11		业绩要求	投标人不满足以下任一情形均属于重大偏差： 1、近5年独立完成过1个线形工程的建设用地咨询工作。 2、投标人应填报投标文件格式资格审查资料“近年完成的类似项目情况表”，并在本表后附相应证明材料。 3、投标人应同时提供：合同协议书、发包人（或委托人）出具的业绩证明材料（或批复文件）扫描件，上述材料应体现资格审查条件要求的技术指标和投标人完成的具体任务，否则该业绩将不予认可。 4、近年完成的类似项目情况的时间要求：近5年指2021年1月1日至投标截止日期前一日，以发包人（或委托人）出具的业绩证明材料（批复文件）中载明的项目完成（批复）时间为准。 5、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件及其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。在对投标人进行业绩审查时，如果投标人是由若干直接被管理的子公司组成的母公司，其业绩仅以其名义签署的合同计算，其直接管理的子公司业绩均不予考虑。如果投标人是某一母公司直接管理的子公司，其业绩亦不能以其母公司的名义计算。 6、投标人以联合体形式完成的项目，其业绩不予认可；投标人在中国境外完成的业绩视为不满足上述业绩最低要求。 7、本项目中的“线形工程”指的是铁路、公路、石油与燃气管线、渠道、管道、城市综合管网、堤防工程、输电线及索道工程；“建设用地咨询”指的是“先行用地报批”、“用地预审”、“用地报批”、“用地复垦方案”、“规划落实方案”等用地咨询服务。
12		信誉要求	投标人不满足以下任一情形均属于重大偏差： 1、投标人没有处于被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书的状态； 2、投标人没有处于财产被接管或进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； 3、投标人没有被交通运输主管部门或其他有权作出处罚的部门作出取消在湖北省交通建设市场投标资格或禁止进入湖北公路建设市场的处罚且处于有效期内； 4、投标人没有被列入湖北省公路水路工程建设市场黑名单且处于有效期内； 5、投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录：（1）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单的；（2）在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；（3）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人被人民法院判决为行贿罪的（本表中“近三年”是从指2023年1月1日起至投标截止日期前一日，以有效的判决书生效的时间为准，同一案件有多份判决书的以时间在后的为准）；（4）其他在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列为严重失信主体名单，且按联合惩戒要求禁止参与招投标的。 5、投标人应在投标文件格式资格审查资料“投标人信誉声明”按给定的内容填报并提供《信誉情况承诺函》，按要求提供了《信誉情况承诺函》的，视为满足信誉最低要求。
13		主要人员要求	投标人不满足以下任一情形均属于重大偏差： 1、项目负责人不满足以下任一最低要求，均属于重大偏差：（1）中级技术职称；（2）近5年担任过1个线形工程项目建设用地咨询服务工作的项目负责人或技术负责人。 2、技术负责人不满足以下任一最低要求，均属于重大偏差：（1）中级技术职称；（2）近5年担任过1个线形工程项目建设用地咨询服务工作的技术负责人或项目负责人。 3、投标人应填报投标文件格式资格审查资料“拟委任的项目负责人资历表”、“拟委任的技术负责人资历表”，并在相应表后附相应证明材料。 4、投标人应提供拟委任的主要人员的职称证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书的扫描件。 5、投标人应提供拟投入项目负责人、技术负责人的相关业绩证明材料的扫描件，如合同协议书或发包人（或委托人）出具的业绩证明材料的扫描件等；业绩证明材料应完整反映出资格审查条件（主要人员最低要求）要求的相关指标及主要人员本人任职情况，否则该项业绩不予认可。 6、投标人应提供上述主要人员2025年9月份以来投标人所属社保机构出具的任意连续3个月社保缴费证明或其他能够证明上述主要人员参加社保的有效证明材料扫描件。 7、业绩认定时间要求：近5年指2021年1月1日至投标截止日期前一日，以发包人（或委托人）出具的业绩证明材料（或批复文件）中载明的项目完成（批复）时间为准。 8、本项目中的“线形工程”指的是铁路、公路、石油与燃气管线、渠道、管道、城市综合管网、堤防工程、输电线及索道工程；“建设用地咨询”指的是“先行用地报批”、“用地预审”、“用地报批”、“用地复垦方案”、“规划落实方案”等用地咨询服务。
14		投标人身份	投标人出现以下任一情形均属于重大偏差：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人（即法定代表人）；（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；（5）为本标段的代建人；（6）为本标段的招标代理机构；（7）与本标段的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；（8）与本标段的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；（9）被依法暂停或取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内。
15	响应性评审标准	投标报价	投标人的报价或算术错误修正后的投标报价（如有）超过本标段（包）最高投标限价。
16		投标保证金	采用现金形式递交的：（1）投标保证金从投标人基本账户转出；（2）投标保证金在投标截止时间前一次性足额汇至招标人指定的账户。采用电子银行保函、电子担保保函、电子保险保单方式递交的：（1）保函或保单受益人（招标人）、标段名称、标段编号、担保内容、担保金额、保函或保单有效期信息符合招标文件规定；（2）在投标截止时间前提交保函或保单。
17		投标人不得存在的其他情形	投标人存在以下任一情形均属于重大偏差：（1）在本次招标活动中，串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；（2）在本次招标活动中，不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；（3）在本次招标活动中，不同投标人的电子投标文件经湖北省公共资源交易平台评标系统检测出制作投标文件的电脑机器码一致的。
1、投标人存在本表中被列入重大偏差认定的情况，其投标应当被否决；2、投标人出现未在本表中被列入重大偏差认定情况的偏差情形，不属于重大偏差，按细微偏差处理；3、评标委员会不得因细微偏差否决投标。

备注:“在所投标段免费下载招标文件”是指投标人拟参加某标段投标的，应按规定下载该标段的招标文件。投标人的下载活动“省电子交易平台”将予以记录，并可在“下载情况查询”中查看，该记录作为投标人是否下载该标段招标文件的依据。