【湖北省中心】G5912房县至五峰高速公路房县段环保技术咨询服务招标FWFXHB-1标段(HBSJ-202604GL-041002001)招标公告<font color='#2ac36e'>[文件获取中]</font>

【湖北省中心】G5912房县至五峰高速公路房县段环保技术咨询服务招标FWFXHB-1标段(HBSJ-202604GL-041002001)招标公告[文件获取中]

发布时间：2026-10-10 15:28浏览：次

第一章招标公告

G5912房县至五峰高速公路房县段环保技术咨询服务招标FWFXHB-1标段(HBSJ-202604GL-041002001)招标公告

招标编号：HBSJ-202604GL-041002001

1.招标条件

G5912房县至五峰高速公路房县段工程（以下简称“本项目”）已由湖北省发展和改革委员会以《省发改委关于G5912房县至五峰高速公路房县段项目核准的批复》（鄂发改审批服务〔2025〕264号）批准建设，初步设计已由中华人民共和国交通运输部以《交通运输部关于G5912房县至五峰高速公路房县段初步设计的批复》（交公路函〔2025〕807号）批复。建设资金来自企业自筹和国内银行贷款，资金已落实。招标人为湖北交投房神北高速公路有限公司，招标代理为北京中交建设工程咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现对本项目环保技术咨询服务进行公开招标，并对投标人进行资格后审。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况

建设地点：湖北省十堰市境内
建设规模：G5912房县至五峰高速公路房县段项目路线起于十堰市房县莲花村，顺接G59呼北高速十堰至房县段，经军店镇熊家凸，红塔镇向家沟、七里沟，野人谷镇，在野人谷镇杜川村设置隧道于岩屋沟口进入神农架境内，与拟建设的G5912房县至五峰高速公路神农架段相接，全长约31.6公里。全线设置桥梁11294.75m/22座（含互通主线桥），其中特大桥4610.25m/3座，大桥6684.5m/19座，涵洞2道，通道7道；设置隧道13923.253m/9.5座，其中特长隧道5176.253m/0.5座，长隧道5163m/3座，中隧道2610.5m/3座，短隧道973.5m/3座；全线设置房县（枢纽，局部改建）、房县西（枢纽）、房县南、尧治河北共4处互通式立交，同步建设匝道收费站2处、隧道管理站1处、养护工区l处以及必要的交通工程及沿线设施。项目主线采用设计速度80公里/小时、路基宽度25.5米的双向四车道高速公路标准建设。其他技术指标按《公路工程技术标准》（JTG BO1-2014）相关规定执行。本项目概算总投资为63.85亿元。计划建设工期为54个月。
其他：/

2.2招标范围

招标范围：本项目施工期、专项验收准备期的环境保护监测及技术咨询等服务主要包含以下内容：（1）本项目施工期、专项验收准备期的环境保护监测，编制完成环境监测报告，确保满足环评及批复要求；（2）提供本项目环境保护技术咨询服务，对现场不满足要求的地方提出整改意见；（3）依据主管部门规定的标准和程序完成本项目环境保护专项验收，编制完成验收调查报告，并协助招标人完成备案手续。
标段划分：划分1个标段，标段名称为：FWFXHB-1标段。
计划监理与相关服务期/监理服务期: 2340日历天，其中施工期预计为1620日历天，专项验收准备期为720日历天
合同估算价：160.0 万元。

2.3其他：本条第2.2款中的“计划工期”即投标文件投标函中的“服务期限”。服务期为2340日历天（其中施工期预计为1620日历天，专项验收准备期为720日历天）。服务预计开始时间为2026年10月，实际服务开始及终止时间以招标人（监理人）正式下发的通知为准。

3.投标人资格要求

3.1本标段招标要求投标人须具备：最低资格条件见招标公告附录，并在人员、履约信誉等方面满足招标文件的要求。
3.2本标段不接受联合体投标。
3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的1(具体数量）个标段投标且每个投标人允许中1个标。
3.4本次招标本项目不属于政府采购工程。
3.5其他要求：（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的单位，不得参加本项目投标。（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。（3）本项目环境影响报告书的编制单位（中南安全环境技术研究院股份有限公司），不得参加本项目投标。注：前述单位负责人指营业执照上标明的法定代表人；前述管理关系是指非股权关系的不同单位之间存在的管理与被管理关系。前述控股关系主要包括以下情形： ①根据《公司法》第两百六十五条第（二）款之规定：出资额占有限责任公司资本总额超过百分之五十或者持有的股份占股份有限公司股本总额超过百分之五十。例1：A公司持有B公司股权超过50%（以50.5%为例），此时A公司和B公司不得同时参与本招标项目同一标段投标；例2：A公司持有B公司股权超过50%（以50.5%为例），B公司持有C公司股权超过50%（以50.5%为例），此时A公司和C公司也不得同时参与本招标项目同一标段投标。 ②A公司和B公司分别持有C公司50%股份，A公司与C公司同时参与本招标项目同一标段投标时，应提供A公司不是C公司控股股东的证明材料，否则A公司不得与C公司同时参与本招标项目同一标段投标。 ③根据《公司法》第两百六十五条第（二）款之规定：出资额或者持有股份的比例虽然低于百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。例：A公司持有D公司49%出资额或股份，B公司持有D公司31%出资额或股份，C公司持有D公司20%出资额或股份。以A公司和B公司为例，若B公司将其持有对D公司的表决权委托或授权A公司，使得A公司和B公司的持有D公司的出资额或股份总和（49%+31%=80%）大于50%，此时A公司不得与D公司同时参与本招标项目同一标段投标。 ④法律法规规定的其他控股关系。

4.招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者(若为联合体投标，指联合体所有成员)，应当在湖北省电子招投标交易平台（以下简称“电子交易平台”，下同）（网址：www.hbbidcloud.cn）进行注册登记，并下载移动数字证书（CA）、电子营业执照或办理实体数字证书（CA）（具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—交易主体注册登记指南）。
4.2 完成注册登记后，请于2026年10月11日至2026年10月16日24：00时止（北京时间、下同），通过互联网使用移动数字证书（CA）、电子营业执照或办理实体数字证书（CA）登录“电子交易平台”，在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人下载招标文件（具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—招标（资审）文件下载指南）。未按规定从“电子交易平台”下载招标文件的，招标人（“电子交易平台”）拒收其投标文件。

5.投标文件的递交

5.1 投标文件递交截止时间为：2026年11月03日 09时30分
5.2 投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用移动数字证书（CA）、电子营业执照或办理实体数字证书（CA）登录“电子交易平台”，选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后，“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒收。

6.投标相关事宜

招标人不组织工程现场踏勘，不召开投标预备会。

7.评标办法

本标段招标评标办法采用综合评估法。

8.发布公告的媒介

本标段招标公告同时在湖北省电子招投标交易平台（网址：www.hbbidcloud.cn）、湖北省公共资源交易电子服务系统（网址：www.hbggzyfwpt.cn）、湖北省交通运输厅网站（网址：http//jtt.hubei.gov.cn）、湖北交投电子采购平台（网址：http://ec.hbjttz.com）(发布公告的媒介名称)上发布。

9.联系方式

招标人:	湖北交投房神北高速公路有限公司	招标代理机构:	北京中交建设工程咨询有限公司
地址:	十堰市张湾区建设大道77号	地址:	北京市朝阳区北苑路170号凯旋城3号楼4层501号
邮编:		邮编:
联系人:	刘艳仓、戈玉龙	项目负责人:	王显雷、魏超
电话:	0719-8619600	电话:	010-51656899-836
传真:		传真:
电子邮箱:		电子邮箱:
网址:		网址:	www.bjztc.com
开户银行:		开户银行:
账号:		账号:

10.行政监督部门

名称:	湖北省交通运输厅
地址:	武汉市汉口建设大道428号
电话:	027-83460346
传真:	027-83460346
邮政编码:	430030

2026年10月10日

附录:

附录：

附录1 资格审查条件（资质要求）

标段

资质最低要求

FWFXHB-1

同时具备：

（1）有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书。

（2）持有市场监管机构颁发的检验检测机构资质认定证书（CMA）（包括原省级及其以上质量技术监督部门颁发且尚在有效期内的资质认定证书）。

注：

1.投标人应填报投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”，并在“投标人基本情况表”后附相应证明材料。因投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”注的内容为范本的固定格式无法编辑，投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”注的内容与附录1资格审查条件（资质最低要求）注的要求不一致的，以附录1资格审查条件（资质最低要求）注的要求为准。

2.投标人证明材料应附：企业法人营业执照（或事业单位法人证书）、资质认定证书的扫描件（各项证书扫描件应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内。各项证书封面、封底、空白页可不附），上述证明材料以评标时企业法人营业执照或事业单位法人证书查看链接中载明的有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书为准。

3.对于法人发生重组或变更且变更内容影响本次投标的投标人，应在投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”后附有法人重组或变更时相关部门的合法批件、变更时的企业法人营业执照（或事业单位法人证书）和资质认定证书的变更记录扫描件。

4.上述要求与投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”注的内容不一致的，以上述要求为准。

5.投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致时，以证明材料内容为准，投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致的，不属于重大偏差。

附录2 资格审查条件（业绩要求）

标段

业绩最低要求

FWFXHB-1

同时具备：

（1）近8年内独立完成过1条里程不小于30公里的线性工程项目环境保护监测工作。

（2）近8年内独立完成过1条里程不小于30公里的线性工程项目环境保护验收调查工作。

注：

1.投标人应填报投标文件格式资格审查资料“近年完成的类似项目情况表”，并在“近年完成的类似项目情况表”后附相应证明材料。

2.业绩证明材料要求：投标人应提供合同协议书，若上述材料无法体现资格审查条件要求的技术指标和投标人完成的具体任务，还应提供发包人（或委托人）出具的业绩证明材料，否则该业绩将不予认可。

3.在投标人提供的联合体业绩中，以联合体形式完成的同一工作任务的业绩均视为不满足上述业绩要求；单个合同包含多个线性工程项目的，可分别计算业绩；单个合同包同时包含环境保护监测和环境保护验收调查工作的，亦可分别计算业绩。

4.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件及其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。在对投标人进行业绩审查时，如果投标人是由若干直接被管理的子公司组成的母公司，其业绩仅以其名义签署的合同计算，其直接管理的子公司业绩均不予考虑。如果投标人是某一母公司直接管理的子公司，其业绩亦不能以其母公司的名义计算。

5.“近8年”是指2018年1月1日至投标截止日期前一日，以发包人（或委托人）出具的证明材料中载明的履约完成时间为准。

6.本业绩要求中的线性工程指的是铁路、公路、石油与燃气管线、渠道、管道、城市综合管网、堤防工程、输电线工程。

7.上述要求与投标文件格式资格审查资料“近年完成的类似项目情况表”注的内容不一致的，以上述要求为准。

8.投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致时，以证明材料内容为准，投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致的，不属于重大偏差。

附录3 资格审查条件（信誉要求）

标段

信誉最低要求

FWFXHB-1

1.投标人没有处于被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书的状态；

2.投标人不存在财产被接管或进入清算程序，没有被宣告破产，没有其他丧失履约能力的情形；

3.投标人没有被省级及以上行业主管部门或其他有权作出处罚的行业主管部门明令禁止参与投标并且目前正处于处罚期内；

4.投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录：

（1）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单的；

（2）在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（3）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人被人民法院判决为行贿罪的；

（4）其他在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列为严重失信主体名单，且按联合惩戒要求禁止参与招投标的。

注：

1.“近三年”是指2023年1月1日起至投标截止日期前一日，以有效的判决书生效的时间为准，同一案件有多份判决书的以时间在后的为准。

2.投标人应在投标文件格式资格审查资料“信誉情况表”按给定的内容填报并提供《信誉情况承诺函》。按要求提供了《信誉情况承诺函》的，视为满足信誉最低要求。

附录4 资格审查条件（主要人员要求）

人员

数量

人员最低要求

项目负责人

同时具备：

（1）高级工程师；

（2）具有生态环境主管部门或交通主管部门核发的环境保护监测人员上岗证书；

（3）近8年担任过1个里程不小于30公里的线性工程环境保护监测或验收调查项目负责人。

技术负责人

同时具备：

（1）高级工程师；

（2）具有生态环境主管部门或交通主管部门核发的环境保护监测人员上岗证书；

（3）近8年担任过1个里程不小于30公里的线性工程环境保护监测或验收调查项目负责人或技术负责人或环境保护监测工程师。

注：

1.投标人应填报投标文件格式资格审查资料“拟委任的项目负责人资历表”“拟委任的技术负责人资历表”，并在相应表后附相应证明材料。

2.投标人应提供拟委任的主要人员的职称证书、上岗证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书的扫描件。

3.投标人应提供拟投入项目负责人、技术负责人的相关业绩证明材料要求：上述人员应同时提供相关业绩的合同协议书、发包人（或委托人）出具的标有履约完成时间的证明材料的扫描件，且业绩证明材料能体现资格审查条件要求的相关指标，否则该项业绩不予考虑。

4.本业绩要求中的线性工程指的是铁路、公路、石油与燃气管线、渠道、管道、城市综合管网、堤防工程、输电线工程。

5.投标人应提供项目负责人、技术负责人2026年2月份以来投标人所属社保机构出具的任意连续三个月社保缴费证明或其他能够证明主要人员参加社保的有效证明材料扫描件。缴费单位名称须与投标人或其下属非独立法人机构（如分公司）名称一致。

6.业绩认定时间要求：“近8年”是指2018年1月1日至投标截止日期前一日，以发包人（或委托人）出具的证明材料中载明的履约完成时间为准。

7.上述要求与投标文件格式资格审查资料“拟委任的项目负责人资历表”“拟委任的技术负责人资历表”注的内容不一致的，以上述要求为准。

8.投标人必须按照上述要求填报相应的表格，并提供相应证明材料，以证明其符合相应资格审查条件。

9.投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致时，以证明材料内容为准，投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致的，不属于重大偏差。

附录5 重大偏差一览表

	序号	评审标准	评审因素	重大偏差认定标准
	1	形式评审标准	投标文件	投标人不满足以下情形均属于重大偏差：在评标过程中，投标文件能正常打开
	2		投标人名称	投标人不满足以下情形均属于重大偏差：投标文件的封面投标人名称、投标函（不含投标函附录）投标人名称、营业执照（或事业单位法人证书）投标人名称、资质认定证书投标人名称须一致，不一致时需提供相关部门的合法批件。
	3		投标文件签字盖章	投标文件的签署不符合以下任一情形均属于重大偏差：（1）投标文件封面使用CA数字证书加盖了单位电子印章；（2）投标函使用CA数字证书加盖了单位电子印章；（3）投标函使用CA数字证书加盖了法定代表人的个人电子印章或电子签名章。注：投标函附录可不签字盖章。
	4		投标文件组成部分	投标文件缺少以下任一项内容均属于重大偏差：投标函（不含投标函附录）、法定代表人身份证明、投标保证金、投标报价清单、投标人基本情况表、近年完成的类似项目情况表、投标人信誉声明（信誉情况承诺函）、拟委任的项目负责人资历表、拟委任的技术负责人资历表、技术建议书。注：①招标文件要求相关表格附相应证明材料的，投标人未按要求提供证明材料属于重大偏差； ②投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致时，以证明材料内容为准，上述不一致的情形不属于重大偏差。
	5		联合体投标人（如有）	投标人不满足以下情形均属于重大偏差：投标人未以联合体形式投标。
	6		报价唯一	投标人不满足以下任一情形均属于重大偏差：（1）一份投标文件只有一个报价（指投标函中的大写报价）；（2）投标函中的报价与投标文件格式中投标报价清单中的总价一致。
	7		技术暗标	投标文件的“技术建议书”存在以下任一情形均属于重大偏差：（1）技术建议书中出现了页眉；（2）技术建议书中页脚出现了除页码以外的其他内容；（3）技术建议书中出现了投标人的名称；（4）技术建议书中出现了其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等。
	8	资格评审标准	营业执照（事业单位法人证书）	投标文件的投标人基本情况表后附的企业法人营业执照或事业单位法人证书查看链接中无有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书。
	9		资质证书	投标文件的投标人基本情况表后附的企业资质证书查看链接中无招标公告资格审查条件附录1中资质的有效资质证书。
	10		基本账户开户证明	采用现金方式递交投标保证金的，不满足以下情形均属于重大偏差：提供了有效的基本账户开户证明或提供了基本存款账户信息。注：采用其他方式递交投标保证金的，不需要提交基本账户开户证明或基本存款账户信息。
	11		资质条件	投标人不满足以下任一情形均属于重大偏差： 1.同时具备：（1）有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书。（2）持有市场监管机构颁发的检验检测机构资质认定证书（CMA）（包括原省级及其以上质量技术监督部门颁发且尚在有效期内的资质认定证书）。 2.投标人应填报投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”，并在“投标人基本情况表”后附相应证明材料。因投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”注的内容为范本的固定格式无法编辑，投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”注的内容与附录1资格审查条件（资质最低要求）注的要求不一致的，以附录1资格审查条件（资质最低要求）注的要求为准。 3.投标人证明材料应附：企业法人营业执照（或事业单位法人证书）、资质认定证书的扫描件（各项证书扫描件应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内。各项证书封面、封底、空白页可不附），上述证明材料以评标时企业法人营业执照或事业单位法人证书查看链接中载明的有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书为准。 4.对于法人发生重组或变更且变更内容影响本次投标的投标人，应在投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”后附有法人重组或变更时相关部门的合法批件、变更时的企业法人营业执照（或事业单位法人证书）和资质认定证书的变更记录扫描件。
12			业绩	投标人不满足以下任一情形均属于重大偏差： 1.同时具备（1）近8年内独立完成过1条里程不小于30公里的线性工程项目环境保护监测工作。（2）近8年内独立完成过1条里程不小于30公里的线性工程项目环境保护验收调查工作。 2.投标人应填报投标文件格式资格审查资料“近年完成的类似项目情况表”，并在“近年完成的类似项目情况表”后附相应证明材料。 3.业绩证明材料要求：投标人应提供合同协议书，若上述材料无法体现资格审查条件要求的技术指标和投标人完成的具体任务，还应提供发包人（或委托人）出具的业绩证明材料，否则该业绩将不予认可。 4.在投标人提供的联合体业绩中，以联合体形式完成的同一工作任务的业绩均视为不满足上述业绩要求；单个合同包含多个线性工程项目的，可分别计算业绩；单个合同包同时包含环境保护监测和环境保护验收调查工作的，亦可分别计算业绩。 5.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件及其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。在对投标人进行业绩审查时，如果投标人是由若干直接被管理的子公司组成的母公司，其业绩仅以其名义签署的合同计算，其直接管理的子公司业绩均不予考虑。如果投标人是某一母公司直接管理的子公司，其业绩亦不能以其母公司的名义计算。 6.“近8年”是指2018年1月1日至投标截止日期前一日，以发包人（或委托人）出具的证明材料中载明的履约完成时间为准。 7.本业绩要求中的线性工程指的是铁路、公路、石油与燃气管线、渠道、管道、城市综合管网、堤防工程、输电线工程。
	13		信誉	投标人不满足以下任一要求，均属于重大偏差： 1.投标人没有处于被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书的状态； 2.投标人不存在财产被接管或进入清算程序，没有被宣告破产，没有其他丧失履约能力的情形； 3.投标人没有被省级及以上行业主管部门或其他有权作出处罚的行业主管部门明令禁止参与投标并且目前正处于处罚期内； 4.投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录：（1）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单的；（2）在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；（3）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人被人民法院判决为行贿罪的（“近三年”是指2023年1月1日起至投标截止日期前一日，以有效的判决书生效的时间为准，同一案件有多份判决书的以时间在后的为准）；（4）其他在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列为严重失信主体名单，且按联合惩戒要求禁止参与招投标的。 5.投标人应在投标文件格式资格审查资料“信誉情况表”按给定的内容填报并提供《信誉情况承诺函》。按要求提供了《信誉情况承诺函》的，视为满足信誉最低要求。
14			主要人员	1.项目负责人不满足以下任一最低要求，均属于重大偏差：（1）高级工程师；（2）具有生态环境主管部门或交通主管部门核发的环境保护监测人员上岗证书；（3）近8年担任过1个里程不小于30公里的线性工程环境保护监测或验收调查项目负责人。 2.技术负责人不满足以下任一最低要求，均属于重大偏差：（1）高级工程师；（2）具有生态环境主管部门或交通主管部门核发的环境保护监测人员上岗证书；（3）近8年担任过1个里程不小于30公里的线性工程环境保护监测或验收调查项目负责人或技术负责人或环境保护监测工程师。 3.投标人不满足以下任一最低要求，均属于重大偏差：（1）投标人应填报投标文件格式资格审查资料“拟委任的项目负责人资历表”“拟委任的技术负责人资历表”，并在相应表后附相应证明材料。（2）投标人应提供拟委任的主要人员的职称证书、上岗证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书的扫描件。（3）投标人应提供拟投入项目负责人、技术负责人的相关业绩证明材料要求：上述人员应同时提供相关业绩的合同协议书、发包人（或委托人）出具的标有履约完成时间的证明材料的扫描件，且业绩证明材料能体现资格审查条件要求的相关指标，否则该项业绩不予考虑。（4）本业绩要求中的线性工程指的是铁路、公路、石油与燃气管线、渠道、管道、城市综合管网、堤防工程、输电线工程。（5）投标人应提供项目负责人、技术负责人2026年2月份以来投标人所属社保机构出具的任意连续三个月社保缴费证明或其他能够证明主要人员参加社保的有效证明材料扫描件。缴费单位名称须与投标人或其下属非独立法人机构（如分公司）名称一致。（6）业绩认定时间要求：“近8年”是指2018年1月1日至投标截止日期前一日，以发包人（或委托人）出具的证明材料中载明的履约完成时间为准。
	15		投标人身份	投标人（若为联合体投标，指联合体所有成员）出现以下任一情形均属于重大偏差：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人（即：法定代表人）；（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；（5）为本标段的代建人；（6）为本标段的招标代理机构；（7）与本标段的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；（8）与本标段的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；（9）为本项目环境影响报告书的编制单位（中南安全环境技术研究院股份有限公司）。
16		响应性评审标准	投标保证金	采用现金方式递交投标保证金的，不符合以下要求均属于重大偏差：（1）投标保证金从投标人基本账户转出；（2）投标保证金在投标截止时间前一次性足额汇至招标人指定的账户。采用电子银行保函、电子担保保函、电子保险保单方式递交的，不符合以下任一要求均属于重大偏差：（1）保函或保单受益人（招标人）、标段名称、标段编号、担保内容、担保金额、保函或保单有效期信息符合招标文件规定；（2）在投标截止时间前提交保函或保单。
	17	响应性评审标准	投标报价	投标人存在以下任一情形均属于重大偏差：（1）投标人的投标报价或算术错误修正后的投标报价（如有）超过本标段（包）最高投标限价；（2）投标报价低于最高投标限价的65％且未按评标委员会要求说明并证明的。
18		投标人不得存在的其他情形		投标人存在以下任一情形：（1）在本次招标活动中，存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；（2）在本次招标活动中，不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；（3）在本次招标活动中，经湖北省公共资源交易平台评标系统检测出与其他投标人制作投标文件的文件创建标识码一致的；（4）在本次招标活动中，经湖北省公共资源交易平台评标系统检测出与其他投标人制作投标文件的文件制作机器码一致的。（5）在本次招标活动中，不接受评标委员会对其投标报价算术性错误进行价格修正的。
	1.重大偏差一览表作为评标委员会评标时的依据。投标人存在本表中被列入重大偏差认定的情况，其投标应当被否决。 2.投标人出现未在本表中被列入重大偏差认定情况的偏差情形，不属于重大偏差，按细微偏差处理； 3.评标委员会不得因细微偏差否决投标。

备注:“在所投标段免费下载招标文件”是指投标人拟参加某标段投标的，应按规定下载该标段的招标文件。投标人的下载活动“省电子交易平台”将予以记录，并可在“下载情况查询”中查看，该记录作为投标人是否下载该标段招标文件的依据。